Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen
H.H Flisen & Trockenbau
und unseren Kunden.

2. Vertragsabschluss
Ein Vertrag kommt zustande, sobald der Kunde ein Angebot von uns annimmt oder wir eine schriftliche Auftragsbestätigung versenden.

3. Leistungen
Unsere Dienstleistungen umfassen Fliesenarbeiten, Trockenbau sowie weitere Bau- und Renovierungsarbeiten. Der Umfang der Leistung wird im jeweiligen Angebot oder Vertrag festgelegt.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Zahlungen sind innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

5. Ausführung der Arbeiten
Die Ausführung erfolgt nach anerkannten Regeln der Technik und zum vereinbarten Termin. Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder unvorhergesehener Umstände berechtigen uns zur angemessenen Fristverlängerung.

6. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Der Kunde ist verpflichtet, erkennbare Mängel unverzüglich nach Fertigstellung schriftlich mitzuteilen.

7. Haftung
Wir haften nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Eine Haftung für Folgeschäden wird ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

8. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9. Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung.

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Gerichtsstand ist unser Firmensitz. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

11. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt